Travaux
Procédure adaptée

Centre de loisirs de la ferme du Mont Lecomte - Remplacement des menuiseries extérieures

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

VILLE DU HAVRE
Ville du Havre
Mairie du Havre
1517 place de l'hôtel de Ville
CS 40 051
76084 LE HAVRE - CEDEX
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
 
ObjetCentre de loisirs de la ferme du Mont Lecomte - Remplacement des menuiseries extérieures
Référence19AT-MUTCV-0487-L
Type de marchéTravaux
ModeProcédure adaptée
Code NUTSFRD22
DESCRIPTIONLa durée du marché court de la date de notification du marché jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Le délai d'exécution est de 70 jours calendaires maximum dont 28 jours calendaires maximum de préparation. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage. A titre indicatif, les travaux seront exécutés au cours du premier trimestre 2020.
- La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire, traité à prix forfaitaire
FormePrestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées
 
Conditions relatives au contrat
FinancementLe délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique.
Forme juridiqueAucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
 
Conditions de participation
 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :


Autres renseignements demandés :
-
- DC 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2019.doc) ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants;
- DC 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;
- Certificat de qualification Qualibat 3512 ou équivalent, ou références équivalentes.
En l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- les références consistent en la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (les références présentées au-delà des 5 dernières années ne seront pas prises en compte), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
En l'absence de références, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.

 

 
RenseignementsCorrespondre avec l'Acheteur
Documents
OffresRemise des offres le 27/01/20 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Dépôt
 
Renseignements complémentaires
 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
 Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
Visite des lieux
Les candidats pourront effectuer une visite des lieux. Elle n'est pas obligatoire, pour cela deux dates de visite sont prévues les jeudi 9 janvier 2020 et 16 janvier 2020 à 14H00.
Les candidats devront prendre rendez-vous, 48H avant la date souhaitée, par téléphone, avec Gaëtan Leneveu, au 02.35.19.60.42 ou gaetan.leneveu@lehavre.fr.
Néanmoins, toute demande de visite ultérieure à ces dates sera prise en considération. Toute demande de visite effectuée moins de 3 jours calendaires avant la date de remise des offres ne sera pas prise en compte.
- Le pouvoir adjudicateur prévoit la négociation (cf. article 7 du règlement de la consultation pour les conditions).
- Annexe : clause de dématérialisation
- A l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la Ville du Havre.
Critères de jugement des offres :
Le jugement sera effectué à partir des critères notés et pondérés suivants :
1) Valeur technique notée sur 60 selon une valeur croissante de mérite, sur la base du mémoire technique comprenant les éléments suivants :
Seules les fiches techniques listées ci-dessous doivent être fournies pour analyse.
Il est rappelé aux entreprises que les matériaux présentés par le biais de ces fiches seront obligatoirement ceux mis en oeuvre sur le chantier. Les fiches devront être lisibles et présenter les caractéristiques techniques des matériaux, en adéquation avec le cahier des charges.
Les marques citées pourront être remplacées par des marques équivalentes.
Les articles cités font référence au CCTP correspondant.
Lorsque plusieurs points méthodologiques sont à aborder et/ou plusieurs fiches techniques sont requises, chaque point méthodologique et chaque fiche technique a une valeur équivalente, sauf stipulation contraire.
*Pertinence de la méthodologie proposée (note sur46)
1) Qualité des moyens humains affectés au chantier (qualifications et nombre d'intervenants) (sur 10 points)
2) Pertinence de l'organisation globale du chantier (approvisionnement, stockage, évacuation des déchets) (sur 10 points)
3) Pertinence du mode opératoire de pose des menuiseries (art 1.2.1 et art. 1.2.3) (sur 10 points)
4) Qualité des coupes verticale et horizontale de l'ensemble aluminium montrant tous les éléments (10 points)
5) Délai d'exécution proposé pour les prestations (sur 6 points)
Le délai d'exécution pris en compte sera celui indiqué dans l'acte d'engagement (article D2) et sera noté de la façon suivante : 6 points pour le délai le moins élevé et ensuite un classement relatif (délai le moins élevé/délai proposé) x 6. Le délai proposé ne saurait être supérieur aux délais d'exécution maximum imposés à l'article 3.2 du présent RC sous peine d'irrégularité de l'offre.
*Qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 14 points)
Art 1.2.1 à 1.2.15 Profils aluminium dormant et/ou ouvrant 7 points
Art 1.2.1 à 1.2.15 Vitrage 7 points
2) Prix des prestations noté sur 40
Le montant pris en compte sera celui indiqué dans l'acte d'engagement à l'article D1 et sera noté de la façon suivante : 40 pour le prix le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 40.
Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, tous critères confondus. En cas d'égalité, c'est l'offre la mieux classée en valeur technique qui est classée première.
 
 Envoi le 24/12/19 à la publication